Marco Legal
Términos y Condiciones
Última actualización: Mayo 2026
1. Objeto del Ecosistema de Servicios
Diseña Tu Mueble (en adelante, DTM) ofrece servicios de consultoría técnica, diseño de autor y manufactura avanzada de mobiliario a medida. El acceso y uso de este sitio web, así como la contratación de nuestros servicios, implica la aceptación íntegra de los presentes términos.
2. Proceso de Co-Diseño y Aprobación
Ningún proyecto entra a fase de fabricación sin un 'Render de Aprobación' firmado o aceptado digitalmente por el cliente. DTM no se hace responsable por errores en dimensiones o acabados una vez que el cliente ha validado el modelo 3D final.
3. Tiempos de Ejecución
Los plazos de entrega estándar en Bogotá son de 15 días hábiles, sujetos a la complejidad del diseño y disponibilidad de insumos técnicos. Cualquier retraso por fuerza mayor será comunicado con una antelación mínima de 48 horas.
4. Política de Garantía
DTM ofrece una garantía de un (1) año por defectos de fabricación, estructurales y fallos en herrajes premium. La garantía no cubre el desgaste natural de superficies, exposición inadecuada a humedad o uso indebido por parte del usuario.
5. Pagos y Anticipos
Para iniciar cualquier fase de diseño o producción, se requiere un anticipo del 50% del valor total cotizado. El saldo restante deberá ser cancelado contra entrega o según las hitos pactados en el contrato de obra mueble.
6. Jurisdicción y Competencia
Cualquier discrepancia legal será resuelta bajo las leyes de la República de Colombia, teniendo como sede principal los tribunales de la ciudad de Bogotá, D.C.
Contacto Legal: expertos@diseñatumueble.com
